Договор на поставку и монтаж оборудования

Укажите курс иностранной валюты к рублю, по которому нужно будет оплатить оборудование и монтаж. По общему правилу цена в таких случаях определяется по официальному курсу иностранной валюты на день платежа (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Также рекомендуем ограничить возможное изменение цены, которое может произойти из-за резких колебаний курса этой валюты, то есть установить «валютный коридор».

Договор поставки и монтажа

_______________, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице ______________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), свидетельство о государственной регистрации N ______ от ___ _______ 20__, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице ______________, действующего на основании (устава, доверенности, приказа), свидетельство о государственной регистрации N _____ от ___ ______ 20__, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется на оговоренных ниже условиях и в соответствии со Спецификацией, являющейся одновременно Протоколом согласования договорной цены (Приложение 1 к настоящему Договору):

1.1.1. передать оборудование __________________ (далее – Товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену Товара);

1.1.2. выполнить монтаж (иные работы) ________________ (далее – работы) на объекте Покупателя _________ по адресу: г. ________ ул. ________, и сдать их результаты Покупателю, который обязуется принять результаты работ и уплатить за них денежную сумму (цену работы).

1.2. Согласованное Сторонами условие о Товаре и работах отражается в Спецификации-протоколе согласования договорной цены на Товар.

1.3. Цель приобретения Товара – (для собственного потребления, оптовой торговли, иное) (указывается по требованию любой из сторон).

1.4. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать Товар является момент его вручения Покупателю или указанному Покупателем лицу по Товарной накладной (ТН) либо Товарно-транспортной накладной (ТТН).

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара, определенного в соответствии с п.п. 1.4 Договора.

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю.

1.7. Источник финансирования по настоящему договору – ___________ (собственные средства Заказчика, средства республиканского бюджета, кредит банка).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЯ

2.1. Продавец гарантирует соответствие качества Товара требованиям нормативных документов и его пригодность для использования по назначению в течение гарантийного срока.

2.2. Продавец предоставляет гарантию на проданный Товар в течение ____ (__________) месяцев с момента передачи Товара Покупателю. Стороны условились, что в течение гарантийного срока Покупатель не имеет права производить ремонт Товара без получения на это письменного согласия Продавца, в противном случае Покупатель утрачивает право предъявлять требования по поводу обнаруженных скрытых недостатков проданного Товара. Если причиной неисправности явилось нарушение правил эксплуатации оборудования, стоимость ремонта оплачивается Покупателем.

2.3. Гарантия на выполняемые работы составляет ___ (_______) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Продавца. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Заказчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Продавца. В случае неявки представителя Продавца в установленный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Продавцу для устранения дефектов.

READ
Медаль за трудовую доблесть. Льготы в 2022 году
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая сумма Договора составляет: _____________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ____________ белорусских рубля.

3.2. Стоимость поставляемого оборудования согласно Спецификации, являющейся одновременно Протоколом согласования договорной цены (Приложение N 1 к настоящему Договору), составляет __________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ________________ белорусских рубля.

3.3. Стоимость работ является открытой, может изменяться в связи с изменением проектных решений, согласованных с Покупателем, изменением статей затрат, налогов, платежей и отчислений в бюджет, внебюджетные фонды, изменением цен на материалы, и на момент заключения настоящего Договора, составляет согласно Смете на выполняемые работы (Приложение N 2 к настоящему Договору): __________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ________ _______ белорусских рубля. Указанная стоимость определена без учета стоимости оборудования, разработки проектной документации, приобретение и разработка которых в случае необходимости Покупателем может быть поручена Продавцу.

3.4. Покупатель производит оплату за Товар на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости Товара, составляющую _____ (________) белорусских рублей, в том числе НДС (по ставке 20%): _____ (_______) белорусских рублей в течение ___ (______) банковских дней с момента поставки Товара.

3.5. Оплату за выполненные работы Покупатель производит платежными поручениями согласно подписанным актам сдачи-приемки выполненных работ в течение ___ (_____) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере стоимости материалов, который составляет согласно Смете на выполняемые работы ___________белорусских рублей включая НДС (20%) в течение ___ (________) банковских дней с момента получения уведомления от Подрядчика.

3.6. В случае просрочки оплаты, стоимость Товара и сроки его доставки, а также сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца (Покупателя) в течение ___ (______) банковских дней с момента выполнения Покупателем п. 3.4 настоящего Договора.

4.2. Срок выполнения работ: ___ ______ 20__ г. – ___ _______ 20__ г., при условии выполнения Покупателем п. 3.4 настоящего Договора.

4.3. Срок окончания работ может увеличиваться в случаях:

4.3.1. необходимости проведения Продавцом дополнительных работ, не согласованных ранее с Покупателем;

4.3.2. влияния форс-мажорных обстоятельств либо неблагоприятных погодных условий (дождь и т.д.), отрицательно влияющих на качество выполняемых работ (срок продлевается на время действия вышеуказанных условий);

4.3.3. просрочки выполнения Покупателем своих обязательств по оплате согласно п. 3.4 настоящего Договора;

4.3.4. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

4.4. Продавец вправе привлекать субподрядчиков для выполнения части своих обязанностей по настоящему Договору.

Продавец считается исполнившим свои обязанности по поставке Товара с момента передачи обусловленного договором Товара Покупателю в согласованном Сторонами месте, расположенному по адресу: г. ______, ул. __________ и подписания Покупателем Товаросопроводительных документов на Товар. Одновременно с передачей Товара передаются и относящиеся к Товару документы.

READ
Чем отличается приватизированная квартира от собственной

4.5. Сдача-приемка выполненных работ производится по факту выполнения и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписываются уполномоченными на то лицами Сторон и скрепляются печатями.

4.6. Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Продавцом документы, заверить их подписью и печатью и вернуть Продавцу. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Покупатель возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Продавец обеспечивает предъявление Покупателю документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

В случае не подписания вышеуказанных документов, а также неполучения обоснованного отказа в установленный срок, работы по настоящему Договору считаются сданными надлежащим образом, в полном объеме и в срок, указанный в Договоре.

4.7. Если Покупатель в нарушение законодательства Республики Беларусь либо условий настоящего Договора не принимает или отказывается принять Товар, а равно отказывается либо уклоняется от оформления установленных документов о приемке Товара по количеству и качеству, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, а также заявить к возмещению понесенные им убытки.

4.8. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.

4.9. При срыве по вине Продавца срока выполнения работ, установленного договором, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. Снижение (превышение) фактической стоимости выполнения работ по сравнению с договорной ценой при достижении потребительских и качественных характеристик объекта относится Продавцом на финансовые результаты его деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут установленную действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) договорных обязательств.

5.2. При несвоевременной доставке Товара в установленный срок, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара, но не более 10% стоимости Товара.

5.3. За нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом договора Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости.

5.4. При несвоевременной оплате за Товар Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Товара.

5.5. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, и несвоевременную оплату работ Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;.

5.6. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

READ
Ставка УСН «доходы минус расходы» 2022 по регионам

5.7.1 Покупатель несет ответственность за:

– обеспечение доступа и условий работы на объекте;

– обеспечение сохранности оборудования переданного Продавцу в монтаж, инструментов и материалов Продавца на время проведения монтажных работ;

– предоставление на объекте Продавцу бытового помещения не менее 12 м. кв. и соответствующего нормальным температурным показателям, для монтажной бригады с целью проведения инструктажа по технике безопасности, а также для хранения оборудования, переданного Продавцу в монтаж, инструмента и материалов;

5.7.2. Продавец несет ответственность за организацию рабочего места, организацию производства работ и контроль за соблюдением работниками Продавца требований техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при производстве всех видов работ

5.8. В случае отказа Продавца от выполнения одного из следующих действий:

– Подписания акта о некачественно выполненных работах;

– Ответа на рекламацию о некачественно выполненных работах;

– Устранение недоделок и дефектов в выполненных работах в сроки, оговоренные с Покупателем,

Покупатель оставляет за собой право устранить выявленные недостатки своими силами или привлечь стороннюю организацию для устранения недостатков с выставлением счета на оплату затраченных средств Продавцу.

5.9. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки и т.д.) Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего Договора вплоть до прекращения и устранения последствий указанных обстоятельств. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения договорных обязательств, обязана незамедлительно (не позднее трех суток с момента их наступления) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление, при отсутствии уважительных причин, лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение договорных обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к мировому соглашению, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Сторона, получившая письменную претензию от другой Стороны, обязана направить ответ на претензию в срок не превышающей 10-ти рабочих дней после ее получения. Претензии направляются заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.

6.2. При не достижении согласия споры решаются в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

7.2. Договор считается заключенным с даты его подписания последней из Сторон. При этом письменная форма Договора считается соблюденной при подписании каждой страницы Договора.

7.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые предусмотрены после заключения и до прекращения Договора, условия Договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.

READ
Судебные решения уменьшение неустойки по алиментам

7.4. Приложениями к Договору являются:

Приложение 1: Спецификация-протокол согласования договорной цены.

Приложение 2: Смета на выполняемые работы.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Спецификация-протокол согласования договорной цены

_______________, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице ______________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице ______________, действующего на основании (устава, доверенности, приказа), с другой стороны достигли соглашение о составе и величине договорной цены поставляемого Товара и выполняемых работ по монтажу систем _________________ в соответствии с п.п. 1.1.2 настоящего Договора.

Статья 1
Предмет договора

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Договор поставки оборудования со спецификацией: образец

Спецификацию к договору оформляют удобным для сторон способом. Обычно — приложением в виде таблицы. Смотрите наш образец договора поставки товара со спецификацией — в нем есть пример, как оформлять такое приложение.

В приложении обычно указывают:

  • номера элементов оборудования и их количество,
  • единицу измерения,
  • информацию об упаковке и другие сведения.

Спецификацию можно изменить, но это должны одобрить обе стороны контракта. После изменений надо составить новое приложение к договору.

Когда заполняете договоры поставки оборудования, особенно со спецификацией, надо быть очень внимательным и не допускать ошибок. В сервисе МойСклад можно оформлять такие документы в онлайн-режиме. Система сформирует договор, а вам останется подключить шаблон и заполнить несколько граф.

Заполните договор онлайн!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе МойСклад — вы совершенно бесплатно сможете:

  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)
  • Скачать нужный бланк в Excel или Word

Для заполнения договора нужно подключить дополнительный шаблон.

Работать с договорами в МоемСкладе очень удобно — их можно сразу из сервиса отправить контрагенту или распечатать. Все документы хранятся в архиве, то есть у вас будет доступ к ним в любое время.

Более 1 000 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

Разберем основные вопросы об оформлении типового договора поставки оборудования.

Мы продали два фрезерных станка. Какой документ нам лучше оформить?

Вам нужно оформить договор на поставку оборудования. Скачать образец можно здесь. Этот документ лучше, чем простой договор-купли продажи, так как он составлен специально под продажу оборудования.

Нам нужно, чтобы грузоподъемник привезли и установили. Мы взяли за образец договор поставки и монтажа оборудования. Можно ли так делать или лучше оформить условия о монтаже отдельным приложением?

Вы можете применить оба варианта, но мы рекомендуем сразу прописать условия об установке и монтаже в договоре. Скачайте актуальный в 2022 образец договора поставки оборудования — можете добавить туда необходимые пункты.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

READ
Алименты если стоишь на бирже труда

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Права участников сделки

В основном права каждой из сторон договора корреспондируют с обязанностями оппонента. Так поставщику, подрядчику дана возможность требовать:

  • принять оснащение;
  • обеспечить его сохранность;
  • оплатить отгруженные вещи;
  • вернуть многооборотную тару и т. д.

Покупатель, заказчик вправе:

  • отказаться от устройств, поставка которых просрочена;
  • требовать передачи устройств надлежащего качества в согласованном количестве, ассортименте, комплексе и комплектности.

При этом положениями ГК он наделен и самостоятельными правами:

  • в любое время проверять ход и качество монтажа без вмешательства в деятельность подрядчика (п. 1 ст. 715);
  • отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результата работы другой стороной, выплатив ей соразмерную денежную сумму и возместив причиненные таким решением убытки (ст. 717);
  • требовать в случае прекращения соглашения по законным основаниям передачи результата незавершенного монтажа, не дожидаясь приемки, с компенсацией контрагенту понесенных затрат (ст. 729).

Договор поставки и монтажа оборудования

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более ________ календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: ________________________________________________.

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

READ
Какие суды бывают в рф по порядку

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее ________ часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение ________ календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет ________ рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % ________ рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере ________% от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение ________ рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. ________% в течение ________ рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата ________% от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение ________ рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение ________ рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение ________ дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение ________ дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

READ
Риски при принятии на работу беременной женщины

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 – 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более ________ рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере ________% от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более ________% стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение ________ дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере ________% от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более ________% от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на ________ календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на ________ календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование ________ месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

READ
Для чего нужен совет многоквартирного дома?

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение ________ календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: ________________________________________________.

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: ________________________. Контактное лицо – ________________________.

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более ________ календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее ________ дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более ________ месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение ________ календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

READ
Как можно восстановить ИНН физического лица при утере

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за ________ дней до предполагаемой даты расторжения.

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Случаи признания договора незаключенным

Здесь можно выделить несколько условий:

  1. Если стороны не включили в договор существенные условия или не до конца договорились.
  2. Сторона не подписала документ. Отсутствие подписи свидетельствует о несогласии с условиями и не влечет за собой никаких последствий.
  3. Документ был подписан неуполномоченным на такие действия лицом.
  4. Вместе с договором не были предоставлены дополнительные бумаги, в связи с чем он не прошел регистрирующую процедуру.

Если на договоре стоят все подписи, то его не заключение может признать только суд.

Ответственность сторон за нарушение договора

Рекомендуем предусмотреть в договоре неустойку за нарушение сторонами основных обязательств по договору. Например, можно предусмотреть неустойку с поставщика за просрочку поставки оборудования и устранения его недостатков, а с покупателя — за несвоевременную оплату и приемку.

Кроме того, вы можете предусмотреть неустойку за нарушение условий выполнения и приемки работ. Например, если поставщик не выполнил монтаж вовремя или выполнил его с недостатками либо не устранил своевременно выявленные недостатки. Или если покупатель просрочил оплату или приемку выполненных работ.

Пример формулировки условия

  • за просрочку поставки товара в размере 0,1% от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки;
  • поставку некачественного и (или) некомплектного товара в размере 5% от стоимости такого товара;
  • просрочку устранения недостатков товара в размере 0,1% от стоимости товара с недостатками за каждый день просрочки;
  • просрочку выполнения работ в размере 0,1% от их стоимости за каждый день просрочки;
  • выполнение работ с недостатками в размере 5% от стоимости работ;
  • просрочку устранения недостатков работ в размере 0,1% от их стоимости за каждый день просрочки.

за просрочку оплаты товара в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки;

просрочку принятия товаров в размере 0,1% от стоимости непринятого товара за каждый день просрочки;

просрочку оплаты работ в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки;

просрочку приемки работ в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

“Типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного”, утв. Приказом Минпромторга России от 07.04.2022 № 1152).

READ
Чем отличается приватизированная квартира от собственной

Приемка оборудования и работ по его монтажу

Для согласования порядка приемки оборудования рекомендуем указать:

  • время и место приемки и проверки оборудования;
  • кто будет участвовать в приемке;
  • что должен сделать покупатель для того, чтобы принять оборудование;
  • какие документы стороны оформят при приемке.

Пример формулировки условия о порядке приемки оборудования

  • со стороны Покупателя — инженер по наладке и испытаниям Матвеев Андрей Сергеевич, действующий на основании Доверенности от 01.06.2018 N 15;
  • со стороны Поставщика — инженер по комплектации оборудования Иванов Сергей Петрович, действующий на основании Доверенности от 02.04.2018 N 61.
  • подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
  • создать условия для сохранности оборудования при приемке.

Для согласования порядка приемки результата работ (монтажа) рекомендуем указать:

  • когда покупатель должен принять работы;
  • кто участвует в приемке. Как и в случае с приемкой товара, результат работ покупатель обычно принимает в присутствии представителей поставщика;
  • что должен сделать покупатель, чтобы принять результат работ. Если работы не были сложными, можно ограничиться визуальным осмотром. Помимо этого можно согласовать еще и проведение испытаний, например, тестовый запуск оборудования. Если покупатель обнаружит недостатки, он должен сразу же сообщить о них поставщику (п. 1 ст. 720 ГК РФ).

Не рекомендуем покупателю принимать работы по монтажу без проверки. В этом случае он не сможет впоследствии ссылаться на явные недостатки работ (п. 3 ст. 720 ГК РФ);

  • как зафиксировать результаты приемки работ. Обычно стороны договариваются составить акт сдачи-приемки, где указывают время приемки, состав участников, проведенные осмотр и испытания, а также состояние результата работ. По общему правилу покупатель может ссылаться на недостатки, только если они указаны в акте (п. 2 ст. 720 ГК РФ).

Пример формулировки условия о порядке приемки монтажа

  • со стороны Покупателя — инженер по наладке и испытаниям Матвеев Андрей Сергеевич, действующий на основании Доверенности от 01.06.2018 N 15;
  • со стороны Поставщика — инженер по комплектации оборудования Иванов Сергей Петрович, действующий на основании Доверенности от 02.04.2018 N 61.
Ссылка на основную публикацию