2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:
Договор подряда на монтаж ПВХ окон
Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).
1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.
1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.
1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.
Преамбула
Глебов Илья Владимирович, паспортные данные: серия 8888 номер 888888, выдан УМВД России по Кемеровской области в городе Кемерово 17.08.2019, именуемый в тексте соглашения «Заказчик», с одной стороны
ООО «ПВХ», в лице генерального директора Чертова Михаила Афанасьевича, действующего согласно Уставу общества, именуемый в тексте соглашения «Исполнитель», с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Преамбула является своеобразным заголовком договора. В ней прописываются положения, напрямую связанные с участниками настоящего соглашения. К такой информации принято относить:
- Имена участников договора и представителей юридических лиц с указанием наименования организации или фирмы;
- Документы, на основании которых стороны действуют в рамках заключаемого соглашения (у общества с ограниченной ответственностью таким документом, как правило, является Устав);
- Физическое лицо указывает свои паспортные данные;
- Далее прописываются роли участников сделки, то есть, какое лицо выступает в роли Заказчика, а какое в роли Исполнителя.
Итак, мы разобрали основные характеристики содержания преамбулы, которые в дальнейшем помогут вам при составлении настоящего соглашения. Далее мы разберем структуру самого договора с содержащимися в нем разделами:
Почему не просто «монтаж»
В принципе, контрагенты могут называть свои договоры как угодно, включая договор на монтаж вместо договора подряда или договор на поездку вместо договора перевозки груза.
Дело, собственно, не в названии, а в совокупности условий договора, позволяющих отнести его к той или иной категории гражданско-правовых отношений, регламентируемых конкретными статьями Гражданского кодекса.
Однако мы обязаны предупредить, что безразличное отношение к правильности оформления договорных отношений может быть простительно только по отношению к договорам, сторонами которого выступают физические лица.
Для юридических лиц в полной мере действует принцип «Quod licet Jovi, non licet bovi», или «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Это означает, что снисходительное отношение закона к договорам между гражданами не распространяется на договоры, контрагентами по которым являются юридические лица. Это связано с тем, что:
- споры между юридическими лицами рассматриваются арбитражным судом, предъявляющим крайне высокие требования к юридической технике оформления контрактов;
- договоры между юридическими лицами постоянно находятся в зоне внимания налоговых и иных государственных органов.
Поэтому следует помнить, что у разных договоров разные условия и разные предметы, установленные ГК РФ.
Для монтажа, оказываемого по договору оказания услуг, свойственно условие присоединения к существующему прейскуранту на услуги подобного рода. Если монтаж (например, строительный) осуществляется на условиях договора подряда, то цена определяется по договоренности контрагентов.
Более того, по договору услуг монтаж осуществляется лично исполнителем, а привлечение сторонних исполнителей допускается только с согласия заказчика, в то время как договор подряда может предусматривать условие привлечения субподрядчиков или работу на условиях аутсорсинга.
Примерная форма договора на установку конструкций из ПВХ (окна, двери) (подготовлено экспертами компании “Гарант”)
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 37 ГК РФ.
Договор
на установку конструкций из ПВХ (окна, двери)
[ место заключения договора ]
[ число, месяц, год ]
[ Ф. И. О. заказчика ], именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем “Подрядчик” с другой стороны, а совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами выполнить комплекс работ по изготовлению, доставке и установке [ окон и/или дверей ] из ПВХ (далее – конструкции из ПВХ) на объекте, расположенном по адресу: [ вписать нужное ] (далее – объект), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.
1.2. Все необходимые для монтажа и изготовления конструкций из ПВХ материалы, оборудование, комплектующие изделия и технику предоставляет Подрядчик.
Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях, имеют соответствующие сертификаты и разрешения.
1.3. Подрядчик устанавливает на объекте Заказчика окна/двери из профиля компании [ наименование ].
Конкретный состав и объем работ, а также количество, ассортимент, комплектность устанавливаемых конструкций из ПВХ определены Сторонами в счете-заказе.
1.4. Подрядчик гарантирует соответствие качества конструкций из ПВХ и работ по их монтажу требованиям, обычно предъявляемым к данным видам товара, действующим ГОСТам, требованиям законодательства.
2. Срок выполнения работ
2.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.
2.2. Работы должны быть завершены в срок до [ число, месяц, год ].
Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N 1).
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить изготовление, доставку и установку конструкций из ПВХ согласно условиям настоящего договора.
3.1.2. В случае необходимости установки конструкций из ПВХ осуществить демонтаж старых конструкций.
3.1.3. Осуществить сбор и вывоз строительного мусора.
Вывоз демонтированных конструкций осуществляет Заказчик.
3.1.4. При подписании акта выполненных работ передать Заказчику следующую документацию на конструкции: [ вписать нужное ].
3.1.5. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.6. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
3.1.7. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.2.2. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (получение при необходимости всех разрешений и согласований, обеспечение доступа работников Подрядчика к месту установки изделий, обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Подрядчика к электрической сети и т. д.).
3.2.3. В дни доставки и монтажа конструкций, в согласованное сторонами время, обеспечить присутствие своего представителя.
В случае отсутствия представителя Заказчика на объекте, Подрядчик назначает новую дату и время доставки и монтажа. Повторная доставка конструкций и выезд работников Подрядчика оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом цен Подрядчика.
3.2.4. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.5. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.
4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по изготовлению, доставке и монтажу изделий из ПВХ на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.
4.3. Стоимость работ является твердой.
4.4. Заказчик производит оплату работ в полном объеме в день подписания настоящего договора.
Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
5. Качество работы
5.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым действующим законодательством.
5.2. Претензии по качеству конструкций и выполненных работ могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок на профиль, фурнитуру и стеклопакет составляет [ срок ].
Гарантийный срок на монтажные работы составляет [ срок ].
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6.2. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [ значение ] % стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [ вписать нужное ] % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.4. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных СНиП.
6.6. Риск случайной гибели или повреждения конструкций, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
– Приложение N 1 – Акт выполненных работ.
9. Реквизиты и подписи сторон
[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]
[ подпись, инициалы, фамилия ]
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Пояснения по тексту договора
пункт 2.1.1. – это пожалуй один из самых важных пунктов для покупателя. Большинство споров возникает из-за того, что покупатель невнимательно посмотрел в лист замера и не указал там, что он хочет не черный уплотнитель, а серый. Также бывают моменты, когда створка оказывается открывается не в ту сторону, и так далее.
Все споры по таким вопросам мы вынуждены решать по договору. Если что-то можно исправить – то мы конечно же все сделаем, но иногда исправление неправильно указанных параметров влечет за собой большие издержки денег и времени.
пункт 2.1.2 – указывает, что обеспечение доступа в помещение, подъезда к объекту через проходную, электричество, вода и туалет – это обязанность покупателя. Мы не можем возить с собой генератор, воду и так далее. Поэтому если условия доступа не соблюдены, то мы не сможем работать. А если мы не сможем работать по Вашей вине – например охрана не пропускает монтажников на территорию – то ложный выезд бригады вы должны будете оплатить.
пункт 2.1.3. – сохранность имущества третьих лиц. Это обязанность покупателя, мы не имеем права распоряжаться в вашем доме и в вашем дворе. Поэтому например припаркованные под окнами автомобили должны убрать вы.
пункт 2.1.5. – вы должны принять выполненные работы даже при наличии замечаний. Замечания указываются в акте и исправляются в оговоренные сроки. Наличие замечаний и претензий не освобождает вас от оплаты. При отказе в подписании акта мы имеем право отправить акт по почте, и при отсутствии письменного ответа с указанием претензий работы считаются принятыми. Также вы должны понимать, что замечания, не указанные в акте, не принимаются. Поэтому внимательно осмотрите объем выполненных работ после их завершения. Мы никогда не отказываемся от исправления замечаний, независимо от объема и суммы заказа.
пункт 2.2 – здесь говорится, что гарантия и сроки относятся только к стандартным изделиям. Если изделие нестандартное, например стеклопакет имеет размер больше обычного, оно испытывает гораздо большие нагрузки и имеет риск разбиться просто от перепада температуры. В случае когда покупатель настаивает на нестандартном исполнении – он несет полную ответственность за сохранность изделий и работ.
раздел 5. – в нем говорится, что компания ООО «Окна на Века» имеет право изготавливать стандартные изделия до 10 рабочих дней, а нестандартные (например ламинированные) – до 21 рабочего дня. Обычно срок изготовления изделий меньше, но мы делаем небольшой запас на случай нештатных ситуаций. Например, может сломаться машина доставки, могут быть перебои с сырьем и так далее.
пункт 6.4.1 – в нем говорится, что именно покупатель должен обеспечить устройство оконных проемов. Мы не занимаемся строительством и не имеем право делать проемы. Проемы для окон делает покупатель и именно он несет ответственность за невозможность установки окон в проемы, например при наличии неровностей.
пункт 6.4.5 – это примерно тоже, что и в пункте 2.2. Если покупатель настаивает на нестандартных изделиях – то ответственность за эксплуатацию такого изделия переходит к нему с момента покупки.
пункт 6.7. – еще один важный пункт. Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без объяснения причин при соблюдении двух условий:
1. с момента заключения договора прошло не более одного рабочего дня;
2. покупатель получает все уплаченные денежные средства за минусом 3% от суммы. Это оплата того, что покупатель уже так или иначе получил услугу по замеру и по сути это минимальная оплата работы замерщика, которую при расторжении договора берет на себя покупатель. Лист замера остается у покупателя и он может использовать его по своему усмотрению, например купить по этим размерам окна в другом месте. В таком случае ответственность за изделия несет тот, кто эти изделия изготавливал.
пункт 7.5. – означает то, что окна производятся в одном месте, а отливы, подоконники, откосы и уголки изготавливаются на другом оборудовании. В связи с этим могут быть незначительные различия в цвете между окнами и откосами.
Особенности заключения договора с оконной компанией и подписание документов
Заказчик должен лично подписывать и договор, и акты приемки выполненных работ. Это требование содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации. В документе четко указано, что подпись вправе поставить только заказчик. По закону заменить его может лишь доверенное лицо, но никак не бригадир монтажной бригады или прораб, руководящий ремонтом.
Если договор на монтаж окон ПВХ подписан посторонним человеком без доверенности, у вас не получится обратиться с претензией к качеству окон, потребовать устранения неполадок по гарантии или вернуть деньги.
Также только личная подпись заказчика или его доверенного лица гарантирует возврат средств в случае разрыва договора. Такие ситуации возникают довольно часто, поскольку клиент может перенести ремонт на другое время или вообще под влиянием обстоятельств внезапно отказаться от установки новых окон. В случае расторжения договора производитель по закону обязан вернуть средства тому человеку, который расписывался в документах. В связи с этим часто возникают проблемы.
Образец договора подряда на производство и установку пластиковых окон
________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с одной стороны, и гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем « Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.
1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: ________________________________________________.
1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее ________ рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.
2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.
2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.
2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение ________ календарный дней.
2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).
2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.
2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.
2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.
2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.
2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.
2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).
2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет ________ рублей (без НДС).
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере ________ рублей.
3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.
3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за ________ дней.
4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.
4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.
4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за ________ дней.
4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.
4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.
5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере ________% стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).
5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.
7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:
l если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
l если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.
7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет ________ месяцев, Комплектующие – ________ месяцев, Работы – ________ месяцев.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
l Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
l Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
l Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
l Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
l Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.
7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заменить одно стекло в стеклопакете?
Теоретически можно, однако на практике это получится дороже, чем поменять весь стеклопакет разом. Высокая цена обусловлена необходимостью транспортировки разбитого стеклопакета на производство и обратно, в виду того, что герметично заклеить конструкцию в домашних условиях не удастся.
Можно ли заменить стеклопакет без замены окна?
Безусловно. При замене только стеклопакета вы экономите до 60% денежных средств по сравнению с установкой нового окна. К тому же такой ход избавляет Вас от пыли и необходимости выноса мусора.
Зачем менять однокамерный стеклопакет на двухкамерный?
Стеклопакет с двумя камерами в 2-3 раза повысит не только теплоизоляцию, но и шумоизоляцию помещения. При этом отличия в цене будут не столь значительными.
Можно ли заменить одинарное стекло на стеклопакет?
Возможно, при условии, что конструкция рамы предусматривает такую возможность.
Можно ли заменить стеклопакет в день обращения? И сколько это будет стоить?
Иногда это возможно, но чаще всего такая операция отнимает 2 и более дней. Сроки обусловлены необходимостью изготовления нового стеклопакета на производстве, которое часто бывает загруженным.
Сколько стоит доставка?
Стоимость доставки от 500 рублей. Зависит от размеров стеклопакета и расстояния от МКАД. Уточнить точнее можно по телефону
Договора на окна скачать
В этом разделе вы найдете договор с клиентом, приложения к нему, а так же существенные условия и пункты, на которые важно обратить внимание, чтобы избежать разбирательств в будущем.
ВНИМАНИЕ! Существенными элементами договора с клиентом являются:
Пункт в договоре, где и как будет проходить разбирательство в случае возникновения судебного разбирательства. В этом пункте необходимо указать адрес в вашем городе.
Приложения к договору, определяющие вид монтажа, правила эксплуатации пластиковых окон, допустимые размеры окон/створок.
В договоре с клиентом для вашей безопасности должно быть:
В случае задержки оплаты денежных средств от заказчика более чем на три рабочих днях, заказчик обязуется оплатить исполнителю денежные средства …от суммы настоящего заказа.
Обе стороны освобождаются от ответственности в случае форс-мажорной ситуации, которая установлена п 3 СТ.401ГК РФ.
Разрешение споров, т.е. в случае возникновения между сторонами спорной ситуации как можно разрешить конфликт между сторонами.
Соглашение между сторонами о том, в течение какого срока будет поступать предоплата от заказчика исполнителю и конечный расчёт между сторон.
Примечание! Заказчик должен быть предупреждён о всех негативных последствиях, которые могут наступить в его конкретном случае, т. е. должно быть чистое поле, где исполнитель прописывает все отрицательные стороны, которые заказчик может позже использовать, как для расторжения, так и для оспаривания настоящего договора.
[su_service title=»Возможно вас заинтересует:» icon=»icon: html5″ icon_color=»#cf0000″][/su_service]
договор на окна
договор пластиковые окна
договор окна образец
договор на установку окон
договор на окна пвх
договор продажи окон
договор установка окон образец
скачать договор окна
договор на пластиковые окна образец
договор на монтаж окон
договор поставки окон
договор купли продажи окон
договор на установку пластиковых окон образец
договор на изготовление окон
договор продажа окон пвх
договор на окна пвх образец
договор подряда окна
договор ремонт окон
договор по пластиковым окнам
договор на установку окон пвх
образец договора продажи окон
договор на монтаж окон пвх
договор по установке пластиковых окон
договор поставки окон пвх
договор монтажа окон образец
договор на окна ип
договор купли продажи окон пвх
договор поставки пластиковых окон
договор на окна пвх скачать
договор продажи пластиковых окон
договор купли продажи окон образец
скачать договор установки окон
договор поставки окон образец
договор с монтажником окон
типовой договор на окна
договор изготовления пластиковых окон
договор подряда пластиковых окон
расторжение договора окна
договор продажи окон пвх образец
договор на монтаж пластиковых окон
договор подряда на установку окон
бланк договор окна
договор на пластиковые окна скачать
договор на окна двери
договор на изготовление монтаж окон
договор изготовления и установки окон
трудовой договор монтажника окон
договор на оказание услуг на окно
образец договора на изготовление окон
типовой договор окна пвхскачать договор продажи окон
договор купли продажи окон пвх образец
договор купли окон пвх образец
договор купли продажи пластиковых окон
трудовой договор монтажник окон пвх
договор рассрочки на окна
договор на изготовление окон пвх
договор подряда +на установку пластиковых окон
договор с монтажниками окон пвх
образец договора монтажа окна пвх
договор на установку пластиковых окон скачать
договор на мытье окон
договор на обслуживание окон
договор спецификация окон
деревянные окна договор
договор на окна пвх ип
договор на ремонт окон образец
договор продажи и установки окон
договор на производство окон
скачать договор продажи окон пвх
типовые договора на установку окон
договор металлопластиковые окна
договор подряда окон пвх
договор мойка окон
договора на окна приложения
договор на установку окон пвх образец
договор на ремонт окон пвх
договор на замену окон
договор подряда монтаж окон
договор с монтажниками окон пвх образец
договор поставки пластиковых окон образец
договор монтажа пластиковых окон образец
договор обслуживания окон пвх
скачать договор пластиковые окна образец
договор подряда на установку окон образец
договор на изготовление и монтаж пластиковых окон
установка окна без договора
договор поставки окон без монтажа
договор поставки и монтажа окон
договор на мытье окон образец
договор оказания услуг по установке пластиковых окон
договор на ремонт пластиковых окон
бланк договора окна пвх
договор на изготовление пластиковых окон образец
трудовой договор с монтажником окон образец
образец договора изготовления монтажа окон
трудовой договор с монтажником окон пвх образец
договор сервисного обслуживания окон
договор на установку окон ип
договор рассрочки окон пвх
В 29 статье Закона о защите прав потребителей содержится требование о предоставлении покупателю в полном объеме информации о правильной эксплуатации дверных или оконных блоков. Если производитель этого не сделал, он будет обязан выплатить компенсацию в случае поломки конструкций, которая произойдет в течение 10 лет со дня их установки. То есть закон в таких ситуациях виновным назначает исполнителя заказа, не сообщившего клиенту важную информацию. Включение такого пункта в договор заставит представителя компании во всех подробностях рассказать покупателю, как правильно пользоваться изделиями из ПВХ-профилей.
Загрузка...
